Titolo I - Organizzazione dei lavori pubblici

Capitolo I - Potestà regolamentare

Art. 1 (Ambito di applicazione e calcolo degli importi)

Art. 2 (Definizioni)

Capitolo II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici

Art. 3 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

Art. 4 (Esercizio della funzioni di vigilanza)

Art. 5 (Istruttoria e provvedimenti conseguenti)

Art. 6 (Esercizio del potere sanzionatorio)

Titolo II - Organi del procedimento e disciplina dell'accesso agli atti

Capitolo I - Organi del procedimento

Art. 7 (Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici)

Art. 8 (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)

Capitolo II - Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità

Art. 9 (Pubblicità degli atti della Conferenza dei servizi)

Art. 10 (Accesso agli atti)

Titolo III - Programmazione e progettazione

Capitolo I - La programmazione dei lavori

Art. 11 (Disposizioni preliminari)

Art. 12 (Fondo per accordi bonari)

Art. 13 (Programma triennale)

Art. 14 (Pubblicità del programma)

Capitolo II - La progettazione

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 15 (Disposizioni preliminari)

Art. 16 (Norme tecniche)

Art. 17 (Quadri economici)

Sezione seconda: Progetto preliminare

Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare)

Art. 19 (Relazione illustrativa del progetto preliminare)

Art. 20 (Relazione tecnica)

Art. 21 (Studi di prefattibilità ambientale)

Art. 22 (Schemi grafici del progetto preliminare)

Art. 23 (Calcolo sommario della spesa)

Art. 24 (Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)

Sezione terza: Progetto definitivo

Art. 25 (Documenti componenti il progetto definitivo)

Art. 26 (Relazione descrittiva del progetto definitivo)

Art. 27 (Relazioni geologica, geotecnica, idrogeologica e idraulica del progetto definitivo)

Art. 28 (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)

Art. 29 (Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale)

Art. 30 (Elaborati grafici del progetto definitivo)

Art. 31 (Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti)

Art. 32 (Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo)

Art. 33 (Piano particellare di esproprio)

Art. 34 (Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo)

Sezione quarta: Progetto esecutivo

Art. 35 (Documenti componenti il progetto esecutivo)

Art. 36 (Relazione generale del progetto esecutivo)

Art. 37 (Relazioni specialistiche)

Art. 38 (Elaborati grafici del progetto esecutivo)

Art. 39 (Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti)

Art. 40 (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)

Art. 41 (Piani di sicurezza e di coordinamento)

Art. 42 (Cronoprogramma)

Art. 43 (Elenco dei prezzi unitari)

Art. 44 (Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico)

Art. 45 (Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto)

Sezione quinta: Verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

Art. 46 (Verifica del progetto preliminare)

Art. 47 (Validazione del progetto)

Art. 48 (Modalità delle verifiche e della validazione)

Art. 49 (Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti)

Titolo IV - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Capitolo I - Disposizioni generali

Art. 50 (Ambito di applicazione)

Art. 51 (Limiti alla partecipazione alle gare)

Art. 52 (Esclusione dalle gare)

Art. 53 (Requisiti delle società di ingegneria)

Art. 54 (Requisiti delle società professionali)

Art. 55 (Commissioni giudicatrici)

Art. 56 (Penali)

Capitolo II - Concorso di idee

Art. 57 (Modalità di espletamento)

Art. 58 (Contenuto del bando)

Capitolo III - Concorsi di progettazione

Art. 59 (Modalità di espletamento)

Art. 60 (Contenuto del bando)

Art. 61 (Valutazione delle proposte progettuali)

Capitolo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in EURO di 200.000 DSP

Art. 62 (Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo)

Art. 63 (Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)

Art. 64 (Modalità di svolgimento della gara)

Capitolo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in EURO di 200.000 DSP

Art. 65 (Disposizioni generali)

Art. 66 (Requisiti di partecipazione)

Art. 67 (Licitazione privata)

Art. 68 (Lettera di invito)

Art. 69 (Pubblico incanto)

Art. 70 (Verifiche)

Titolo V - Sistemi di realizzazione di lavori pubblici

Capitolo I - Appalti e concessioni

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 71 (Disposizioni preliminari)

Art. 72 (Categorie di opere generali e specializzate, strutture, impianti e opere speciali)

Art. 73 (Condizione per la partecipazione alle gare)

Art. 74 (Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente)

Art. 75 (Cause di esclusione dalle gare)

Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici

Art. 76 (Procedure di scelta del contraente)

Art. 77 (Licitazione privata semplificata)

Art. 78 (Trattativa privata)

Art. 79 (Termini per le gare)

Art. 80 (Forme di pubblicità)

Art. 81 (Procedure accelerate)

Art. 82 (Segretezza e sicurezza)

Art. 83 (Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici

Art. 84 (Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici)

Art. 85 (Bando di gara)

Art. 86 (Schema di contratto)

Art. 87 (Contenuti dell'offerta)

Sezione quarta: Lavori in economia

Art. 88 (Tipologie di lavori eseguibili in economia)

Capitolo II - Criteri di aggiudicazione

Art. 89 (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi)

Art. 90 (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari)

Art. 91 (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Art. 92 (Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)

Titolo VI - Soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici

Art. 93 (Riunione di imprese )

Art. 94 (Fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante)

Art. 95 (Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)

Art. 96 (Società tra imprese riunite)

Art. 97 (Consorzi stabili di imprese)

Art. 98 (Requisiti del concessionario)

Art. 99 (Requisiti del promotore)

Titolo VII - Garanzie

Art. 100 (Cauzione provvisoria)

Art. 101 (Cauzione definitiva)

Art. 102 (Fidejussione a garanzia dell'anticipazione e fidejussione a garanzia dei saldi)

Art. 103 (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)

Art. 104 (Polizza di assicurazione indennitaria decennale)

Art. 105 (Polizza assicurativa del progettista)

Art. 106 (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)

Art. 107 (Requisiti dei fideiussori)

Art. 108 (Garanzie di concorrenti riuniti)

Titolo VIII - Il contratto

Art. 109 (Stipulazione ed approvazione del contratto)

Art. 110 (Documenti facenti parte integrante del contratto)

Art. 111 (Contenuto dei capitolati e dei contratti)

Art. 112 (Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)

Art. 113 (Anticipazione)

Art. 114 (Pagamenti in acconto)

Art. 115 (Cessione del corrispettivo d'appalto)

Art. 116 (Ritardato pagamento)

Art. 117 (Penali)

Art. 118 (Risoluzione dei contratti per reati accertati

Art. 119 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)

Art. 120 (Inadempimento di contratti per cottimo)

Art. 121 (Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)

Art. 122 (Recesso del contratto e valutazione del decimo)

Titolo IX - Esecuzione dei lavori

Capitolo I - Direzione dei lavori

Art. 123 (Ufficio della direzione dei lavori)

Art. 124 (Direttore dei lavori)

Art. 125 (Direttori operativi)

Art. 126 (Ispettori di cantiere)

Art. 127 (Sicurezza nei cantieri)

Capitolo II - Esecuzione dei lavori

Sezione prima: Disposizioni preliminari

Art. 128 (Ordini di servizio)

Sezione seconda: Consegna dei lavori

Art. 129 (Giorno e termine per la consegna)

Art. 130 (Processo verbale di consegna)

Art. 131 (Differenze riscontrate all'atto della consegna)

Art. 132 (Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro)

Sezione Terza: Esecuzione in senso stretto

Art. 133 (Sospensione e ripresa dei lavori)

Art. 134 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato)

Art. 135 (Diminuzione dei lavori)

Art. 136 (Determinazione e approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)

Art. 137 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore)

Art. 138 (Sinistri alle persone e danni alle proprietà)

Art. 139 (Danni)

Art. 140 (Appalto integrato)

Sezione quarta: Subappalto

Art. 141 (Subappalto)

Capitolo III - Lavori in economia

Art. 142 (Modo di esecuzione dei lavori)

Art. 143 (Lavori in amministrazione diretta)

Art. 144 (Cottimo)

Art. 145 (Autorizzazione della spesa per lavori in economia)

Art. 146 (Lavori d'urgenza)

Art. 147 (Provvedimenti in casi di somma urgenza)

Art. 148 (Perizia suppletiva per maggiori spese)

Titolo X - Accordo bonario e definizione delle controversie

Art. 149 (Accordo bonario)

Art. 150 (Definizione delle controversie)

Art. 151 (Camera Arbitrale per i lavori pubblici)

Titolo XI - Contabilità dei lavori

Capitolo I - Scopo e forma della contabilità

Art. 152 (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)

Art. 153 (Lavori in economia contemplati nel contratto)

Art. 154 (Lavori di manutenzione)

Art. 155 (Accertamento e registrazione dei lavori)

Art. 156 (Elenco dei documenti amministrativi e contabili)

Art. 157 (Giornale dei lavori)

Art. 158 (Libretti di misura dei lavori e delle provviste)

Art. 159 (Annotazione dei lavori a corpo)

Art. 160 (Modalità della misurazione dei lavori)

Art. 161 (Lavori e somministrazioni su fatture)

Art. 162 (Note settimanali delle somministrazioni)

Art. 163 (Forma del registro di contabilità)

Art. 164 (Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)

Art. 165 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)

Art. 166 (Titoli speciali di spesa)

Art. 167 (Sommario del registro)

Art. 168 (Stato di avanzamento lavori)

Art. 169 (Certificato per pagamento di rate)

Art. 170 (Contabilizzazione separate di lavori)

Art. 171 (Lavori annuali estesi a più esercizi)

Art. 172 (Certificato di ultimazione dei lavori)

Art. 173 (Conto finale dei lavori)

Art. 174 (Reclami dell'appaltatore sul conto finale)

Art. 175 (Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale)

Capitolo II -Contabilità dei lavori in economia

Art. 176 (Annotazione dei lavori ad economia)

Art. 177 (Conti dei fornitori)

Art. 178 (Pagamenti)

Art. 179 (Giustificazione di minute spese)

Art. 180 (Rendiconto mensile delle spese)

Art. 181 (Rendiconto finale delle spese)

Art. 182 (Riassunto di rendiconti parziali)

Capitolo III - Norme generali per la tenuta della contabilità

Art. 183 (Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura)

Art. 184 (Iscrizione di annotazione di misurazione)

Art. 185 (Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore)

Art. 186 (Firma dei soggetti incaricati)

Titolo XII - Collaudo dei lavori

Capitolo I - Disposizioni preliminari

Art. 187 (Oggetto del collaudo)

Art. 188 (Nomina del collaudatore)

Art. 189 (Avviso ai creditori)

Art. 190 (Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore)

Art. 191 (Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi)

Capitolo II - Visita e procedimento di collaudo

Art. 192 (Estensioni delle verificazioni di collaudo)

Art. 193 (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)

Art. 194 (Processo verbale di visita)

Art. 195 (Relazioni)

Art. 196 (Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)

Art. 197 (Difetti e mancanze nell'esecuzione)

Art. 198 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)

Art. 199 (Certificato di collaudo)

Art. 200 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)

Art. 201 (Obblighi per determinati risultati)

Art. 202 (Lavori non collaudabili)

Art. 203 (Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo)

Art. 204 (Ulteriori provvedimenti amministrativi)

Art. 205 (Svincolo della cauzione)

Art. 206 (Commissione collaudatrici)

Art. 207 (Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica)

Art. 208 (Certificato di regolare esecuzione)

Art. 209 (Approvazione degli atti di collaudo)

Art. 210 (Compenso spettante ai collaudatori)

Titolo XIII - Dei lavori riguardanti beni culturali

Capitolo - I beni culturali

Art. 211 (Applicazione)

Art. 212 (Scavo archeologico, restauro e manutenzione)

Capitolo II - Progettazione

Art. 213 (Attività di progettazione per i beni culturali)

Art. 214 (Progetto preliminare)

Art. 215 (Progetto definitivo)

Art. 216 (Progetto esecutivo)

Art. 217 (Progettazione dello scavo archeologico)

Art. 218 (Progettazione dei lavori di impiantistica e sicurezza)

Art. 219 (Adeguamento del progetto)

Art. 220 (Lavori di manutenzione)

Art. 221 (Consuntivo scientifico)

Art. 222 (Sistema di realizzazione dei lavori e scelta del contraente)

Art. 223 (Procedura di scelta del contraente)

Art. 224 (Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate)

Titolo XIV - Disposizioni particolari per l'affidamento e la esecuzione di lavori eseguiti nell'ambito della Legge 26 febbraio 1987 n.49

Art. 225 (Programmazione)

Art. 226 (Progettazione)

Art. 227 (Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera)

Art. 228 (Direzione dei lavori)

Art. 229 (Collaudo)

Art. 230 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)

Titolo XV - Delegificazione e disposizioni transitorie

Art. 231 (Abrogazione di norme)

Art. 232 (Disposizioni transitorie)

Allegati

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E

Allegato F

Allegato G

Allegato H

Allegato I

Allegato L

Allegato M

Allegato N

Allegato O

Home page